Договор субподряда № __________
Выполнение работ на объекте «Реконструкция ул. Пугачева в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 2 этап. Корректировка».

г. Уфа                              				             	                                                 «____»____________2023г 					
Акционерное общество «Башкиравтодор», в лице заместителя генерального директора по производству Валеева Динара Флюровича, действующего на основании доверенности № 09юр/143 от 17.03.2023г., именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», с одной стороны, и ___________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ____________________________________________, с другой стороны», далее совместно именуемые «Стороны», на основании результатов проведения запроса предложений в электронной форме  (Протокол № ______  от _____________ г.) заключили настоящий договор субподряда (далее – «Договор») о нижеследующем:

1.  Предмет Договора (наименование объекта). Место и условия выполнения работ
           
            1.1. Субподрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить работы на объекте: «Реконструкция ул. Пугачева в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 2 этап. Корректировка», в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью Договора), передать Работы Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять Работы и обеспечить их оплату в размерах и формах, предусмотренных Договором. 
           1.2. Место выполнения работ – Российская Федерация, Республика Башкортостан, ул.Пугачева в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Баашкортостан.
1.3. Интересы Генподрядчика по настоящему Договору представляет филиал АО «Башкиравтодор» - Уфимское ДРСУ.
           1.4. Предусмотренные настоящим Договором работы входят в общий объем работ, предусмотренных Муниципальным контрактом № 0301300247622000094 от 19 апреля 2022 года (ИГК №98159Х0467027819887522011) аналитический код бюджетного кредита - 982280001, согласно которому Заказчиком является Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан (УСРДИС Администрации г. Уфы).
1.5. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 16.08.2024г., а в части исполнения обязательств – до их полного надлежащего исполнения Сторонами.
1.6. Календарные сроки выполнения Работ по Договору определены Сторонами: 
-начало выполнения работ: с момента заключения Договора;
-окончание выполнения работ: «15» июня 2024 года в соответствии с Календарным графиком производства работ (Приложение № 4, являющееся неотъемлемой частью Договора).
1.7. Право Субподрядчика на выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, подтверждается выпиской из реестра членов саморегулируемой организации от «___» ___________ 20___ г. № _________________, членом саморегулируемой организации которой является Субподрядчик, выданной по форме, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04 марта 2019 г. № 86.

2. Цена Договора. Изменение существенных условий Договора
            
            2.1. Цена по настоящему Договору определена сметной документацией (Приложение № 1) и составляет ___________________________________________ рублей (_____________________________) рублей   ___ копеек с НДС/без НДС.
Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Субподрядчика, связанные с надлежащим исполнением Договора, в том числе, расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, а также все подлежащие к уплате обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством. 
Цена Договора подлежит изменению в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
2.2. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения, предусмотренного Договором объема Работ, качества выполняемых работы и иных условий исполнения Договора.
2.3. В случае если по предложению Генподрядчика увеличивается предусмотренный Договором объем работ не более чем на 10 процентов или уменьшается предусмотренный Договором объем выполняемой работы не более чем на десять процентов по соглашению сторон изменяется цена Договора пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в Договоре цены единицы работ, но не более чем на 10 процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором объемов работ Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы.
2.4. По согласованию Генподрядчика с Субподрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в локальном сметном расчете.
2.5. Цена Договора подлежит изменению в случаях внесения изменений в муниципальный Договор, обусловленных положениями пункта 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации при уменьшении ранее доведенных до Заказчика по муниципальному Договору как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. 
2.6. В случае отсутствия необходимости в выполнении всего объема работ, указанного в договоре, в том числе в случае отсутствия факта выдачи Генподрядчиком Заданий на выполнение работ, Генподрядчик полностью освобождается от ответственности перед Субподрядчиком. 
	
3. Порядок приема и оплаты выполненных работ            
             3.1. Генподрядчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором, с участием Субподрядчика осмотреть и принять результат работ по акту сдачи - приемки, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Субподрядчику.
	Субподрядчик сдает, а Генподрядчик принимает фактически выполненные работы, путем подписания Актов приемки выполненных работ (унифицированная форма № КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100), (далее – форма № КС-2). 
Субподрядчик предоставляет Генподрядчику не позднее указанного срока в п.3.7 Договора на подписание:
1)  Акт приемке выполненных работ, (унифицированная форма № КС-2, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100; (далее – форма № КС-2);
2)  справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100; далее – форма № КС-3).
3.2. Работы принимаются Генподрядчиком при обязательной передаче субподрядчиком исполнительной документации по перечню (Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью Договора), фотоматериалы в объеме не менее трех фотографий по состоянию объекта до начала производства работ, во время производства работ (с основными технологическими операциями), после завершения работ на объекте, акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций с приложением исполнительных съемок, схем, сертификата соответствия, качества на используемые материалы.
3.3. Генподрядчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения формы КС-2, формы КС-3 подписывает их, либо дает Субподрядчику письменный мотивированный отказ в приемке выполненных работ.
	3.4. В случае установления Генподрядчиком при приемке работ (этапа работ) несоответствия качества выполненных Субподрядчиком работ, Акт выполненных работ Генподрядчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.
	Работы, не принятые Генподрядчиком в связи с отсутствием исполнительной документацией, которая должна быть представлена Субподрядчиком (акты скрытых работ и другие документы, предусмотренные в приложении № 2 к договору), считаются невыполненными и в соответствии с условиями настоящего Договора, Генподрядчик применяет к Субподрядчику штрафные санкции.
	3.5. До приёмки объекта Генподрядчик при необходимости создает комиссию по определению соответствия законченного строительством объекта сметной документации и требованиям нормативно-технических документов.
	3.6. За 15 дней до завершения всех работ Субподрядчик в письменной форме уведомляет Генподрядчика о необходимости создания комиссии по приемке объекта.
	3.7. Субподрядчик передает Генподрядчику в течение 5 дней после завершения работ исполнительную документацию согласно перечню (Приложение №2, являющееся неотъемлемой частью Договора) письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
	3.8. Приемка законченного строительством объекта осуществляется Генподрядчиком с составлением Акта о приемке законченного строительством объекта. 
	3.9. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Генподрядчиком части работ или объекта в целом осуществляется по решению Генподрядчика и за его счет. В случае выявления фактов некачественного производства работ по объекту, подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Генподрядчика подлежат возмещению Субподрядчиком в 10-тидневный срок с момента получения соответствующего заключения. В случае принятия Генподрядчиком решения о проведении экспертизы или иных обследований, предусмотренных настоящим пунктом, Генподрядчик обязан согласовать выбор соответствующей организации с Субподрядчиком.
	3.10. Расчеты по Договору осуществляются Генподрядчиком в безналичной форме на основании счета-фактуры, выставленного Субподрядчиком, после подписания Генподрядчиком унифицированных форм № КС-2, № КС-3, подтверждающих приемку выполненных работ по договору. Срок оплаты – в течение 7 (семи) рабочих дней после получения денежных средств от Заказчика, указанного в п. 1.4. договора. Обязательство по оплате считается исполненным после списания денежных средств с расчетного счета Генподрядчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Генподрядчик ответственности не несет. По согласованию сторон возможна и иная форма расчетов, не противоречащая действующему законодательству. Не подлежит оплате работа по устранению ошибок и дефектов, допущенных Субподрядчиком.
	Сумма очередного платежа, подлежащего перечислению Субподрядчику, может быть уменьшена Генподрядчиком на сумму (размер) начисленной неустойки (пеней, штрафов).
Сумма неустойки (на конкретную дату), основание ее начисления, а также итоговая сумма очередного платежа за вычетом рассчитанной суммы неустойки указываются в форме КС-3. Оплата осуществляется Генподрядчиком за вычетом начисленной неустойки.
	3.11. Временные здания и сооружения подтверждаются фактически выполненными работами согласно форм КС-2, КС-3.
3.12. Оплата материалов, стоимость которых заложена по прайс-листам, коммерческим предложениям осуществляется по предоставлению фактических расчетно-платежных документов (счетов фактур и товарно-транспортных накладных), но не более стоимости, заложенной в локальных сметных расчетах.
3.13. Приёмка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующим законодательством с составлением и предоставлением Субподрядчиком Генподрядчику соответствующих актов установленной формы КС-2, КС-3 в 3-ех экземплярах, в том числе на электронных носителях в формате «Гранд-СМЕТА», с составлением акта освидетельствования скрытых работ и/или акта освидетельствования ответственных конструкций, составленных по типовой форме, утверждённой приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 г. №1128 и до 1 (первого) числа каждого месяца журнал учета выполненных работ формы  КС-6а в 2-х экземплярах, в том числе в электронном виде. Наименование работ, материальных ценностей и расценки, отражённые в актах и справках (КС-2, КС-3) должны соответствовать проектной документацию.
	3.14. Субподрядчик сдает, а Генподрядчик принимает фактически выполненные работы не более одного раза ежемесячно, путем оформления акта о приемке выполненных работ. Субподрядчик не позднее 23 числа текущего месяца представляет Генподрядчику на подписание:
1)  акт о приемке выполненных работ (формы КС-2);
2)  справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3);
3) счет-фактуру;
4) исполнительную документацию, оформленную в соответствии с РД-11-02-2006.
Генподрядчик в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения формы КС-2, формы КС-3, исполнительной документации подписывает их, либо дает Субподрядчику письменный мотивированный отказ в приемке работ. 
3.15. Субподрядчик передает Генподрядчику за 10 дней до начала приемки законченного строительством Объекта (выполненных строительно-монтажных работ) два экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Генподрядчиком Субподрядчику в соответствии с обязательством Субподрядчика указанном в п. 5.1.11. настоящего Договора, с письменным подтверждением фактически выполненных Работ.
3.16. При сдаче работ Субподрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Генподрядчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

4. Сметная и техническая документация	
             4.1. На основании и в соответствии с переданной Генподрядчиком сметной документацией, Субподрядчик обязан разработать и согласовать с Генподрядчиком проект производства работ, в соответствии с разделом 6 МДС 12-81.2007, включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества в течение 5 дней с момента заключения настоящего договора, но до начала производства работ.
	4.2. При исполнении Договора стороны руководствуются действующими на время выполнения работ стандартами, нормами, правилами и другими нормативно-техническими документами (Приложение № 3, являющееся неотъемлемой частью Договора) и утвержденной сметной документацией (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью Договора).

5. Обязанности Субподрядчика          
           5.1. Субподрядчик обязан:
5.1.1. Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать Объект Генподрядчику, в соответствии с нормативными требованиями, в состоянии, обеспечивающем его эксплуатацию.
5.1.2. Предоставлять информацию обо всех субсубподрядчиках, соисполнителях, заключивших договоры с Субподрядчиком, общая цена которых составляет более чем 10 (десять) процентов цены Договора. В случае привлечения к выполнению Работ субсубподрядчиков, соисполнителей Субподрядчик обязан предоставить Генподрядчику копии документов о привлекаемых субсубподрядчиках, соисполнителях: копии субсубподрядных договоров, свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выписки из ЕГРЮЛ, сертификаты (декларации) соответствия, паспорта либо иные документы, удостоверяющие качество оборудования и материалов от производителей или поставщиков, а также необходимые для их использования инструкции и рекомендации на русском языке. Указанная информация предоставляется Субподрядчиком Генподрядчику в течение десяти дней с момента заключения им договора с субсубподрядчиком: акты сдачи-приемки результатов исполнения договоров и платежные поручения, в течении 10 дней с даты проведения оплаты.
5.1.3. Обеспечить:
- качественное выполнение Работ в полном соответствии со сметной документацией и строительными нормами и правилами;
- наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Генподрядчика, осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в Договоре.
- оформление полного комплекта исполнительной документации, установленной действующими строительными нормами и правилами;
- разработку и применение организационно-технологической документации; 
- осуществление строительства в соответствии со строительными нормами и правилами;
- устранение в установленные Генподрядчиком сроки, недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.
5.1.4. Обеспечить в ходе выполнения Работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
5.1.5. Обеспечивать надлежащее состояние строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
5.1.6. Вывезти в 5-дневный срок со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие Субподрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.
5.1.7. Обеспечить сдачу приемку Работ в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
5.1.8. При готовности Объекта Субподрядчик в 5-дневный срок должен письменно известить Генподрядчика о готовности Объекта к приемке комиссией.
5.1.9. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Генподрядчика.
5.1.10. Немедленно известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;
- иных, не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.1.11. Передать по мере окончании выполнения Работ Генподрядчику, согласно Договору   исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах, акты скрытых работ, журналы производства работ и другие документы, установленные действующими строительными нормами и правилами.
5.1.12. Субподрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком согласно Договору, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субсубподрядчиками.
5.1.13. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
5.1.14. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субсубподрядчиком, соисполнителем представить Генподрядчику:
- декларацию о принадлежности субсубподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
- копию договора (договоров/Договоров), заключенного с субсубподрядчиком, соисполнителем, заверенную Субподрядчиком. 
5.1.15. В случае замены субсубподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Договора на другого субсубподрядчика, соисполнителя представить Генподрядчику документы, указанные в пункте 5.1.14. Договора в течение 5 дней со дня заключения договора (Договора) с новым субсубподрядчиком, соисполнителем.
5.1.16. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Субподрядчиком выполненных обязательств по договору (Договору) с субсубподрядчиком, соисполнителем представлять заказчику следующие документы:
- копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора (Договора), заключенного между Субподрядчиком и привлеченным им субсубподрядчиком, соисполнителем;
- копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Субподрядчиком, субсубподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором (Договором), заключенным между Субподрядчиком и привлеченным им субсубподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Договором, заключенным с Генподрядчиком (в ином случае указанный документ представляется Генподрядчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Субподрядчиком обязательств, выполненных субсубподрядчиком, соисполнителем).
5.1.17. Нести гражданско-правовую ответственность перед Генподрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Договоров субсубподрядчиков, соисполнителей, в том числе:
а) за представление документов, указанных в подпункте 5.1.14. – 5.1.16., содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за непривлечение субсубподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Договоре.
5.1.18. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субсубподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), Субподрядчик вправе осуществить замену субсубподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субсубподрядчика, соисполнителя.
5.1.19. Субподрядчик несет перед Генподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субсубподрядчиками, соисполнителями и обязан возместить Геподрядчику убытки, причиненные субсубподрядчиками, соисполнителями при исполнении Договора.
5.1.20. Прекратить выполнение Работ на Объекте с момента получения от Генподрядчика требования о расторжении Договора или решения Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. За Работы, выполненные после предъявления таких требований, оплата Генподрядчиком не производится.
5.1.21. Выполнить иные предусмотренные Договором обязательства.

6. Обязанности Генподрядчика           
           6.1.  Генподрядчик обязан:
6.1.1. Передать до начала выполнения работ Субподрядчику утвержденную сметную документацию (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью Договора).
6.1.2. Согласовать проект производства работ в течение 5 дней с момента его представления Субподрядчиком.
6.1.3. Осуществлять контроль соответствия объемов, стоимости и качества выполняемых работ сметной документации, строительным нормам и правилам.
6.1.4. Проверять обоснованность цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных Субподрядчиком к оплате за выполненные работы и другие произведенные затраты.
6.1.5. Подписывать документы, предусмотренные настоящим Договором.
6.1.6. Принимать участие в работе приемочных комиссий.
6.1.7. В случае выявления дефектов на объекте, возникших в течение гарантийного срока, направить Субподрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Субподрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.
6.1.8. Генподрядчик выдает своему представителю доверенность на право подписания форм № КС-2, № КС-3 и бухгалтерской справки о фактических затратах, возмещаемых в порядке компенсации.
6.1.9. Обеспечить оплату выполненных Работ в соответствии с пунктом 3.10 Договора.

7.  Контроль Генподрядчика           
           7.1. Генподрядчик осуществляет контроль и надзор за соответствием выполняемых Работ, требованиям ГОСТ, ТУ, СНиП, СН и ПУЭ и другим нормативным инструкциям:
•	за ходом и качеством выполняемых работ;
•	за соблюдением сроков выполнения работ;
•	за качеством используемых при выполнении работ материалов, изделий, конструкций, их соответствием сметной документации;
•	за соответствием объемов выполняемых работ сметной документации. 
7.2. Генподрядчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также право осуществления соответствующих записей в журнале производства работ по объекту, дачи обязательных для Субподрядчика предписаний при обнаружении отступлений от действующих нормативных технических документов и утвержденной проектно-сметной документации. Запись в журнале имеет статус предписания и обязательна для исполнения Субподрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Договором за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором. 
7.3. В случае обнаружения Генподрядчиком дефектов выполненных Субподрядчиком работ, выражающихся в виде нарушений действующих норм, нормативов и правил, превышения объемов Субподрядчик обязан за счет своих сил и средств в установленный срок исправить выявленные дефекты.
7.4. Осуществляя контроль за выполнением работ, Генподрядчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.
7.5. В ходе осуществления контроля за качеством используемых Субподрядчиком при выполнении работ материалов Генподрядчик вправе самостоятельно производить лабораторные исследования и испытания. Образцы материалов для производства лабораторных исследований и испытаний отбираются Генподрядчиком с участием представителя Субподрядчика. Наличие отрицательного заключения по результатам проведенных Генподрядчиком лабораторных исследований и испытаний, применяемых Субподрядчиком материалов, является основанием для отказа Субподрядчику в приемке выполненных работ.

8. Материалы, оборудование и выполнение работ            
              8.1. Субподрядчик принимает на себя обязательство обеспечить производство работ на объекте строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии со сметной документацией и Перечнем нормативно-технических документов (Приложение №3, являющееся неотъемлемой частью Договора) в сроки, установленные настоящим Договором.
   8.2. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов, оборудования в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.
	8.3. Все поставляемые для производства работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены по требованию Генподрядчика за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.
	8.4. Генподрядчик или его уполномоченные представители вправе давать Субподрядчику письменное предписание в порядке, предусмотренном условиями Договора:
а) о вывозе с объекта в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям сметной документации и условиям Договора;
б) о разборке и последующем новом исполнении частей объекта, в случае ненадлежащего технического исполнения или использования при их сооружении некачественных материалов, даже в тех случаях, когда по этим видам работ ранее была промежуточная приемка и был произведен промежуточный платеж;
в) иные предписания, необходимые для точного и своевременного выполнения условий Договора Субподрядчиком.
	8.5. Генподрядчик или его уполномоченные представители вправе давать предписание о приостановлении Субподрядчиком работ до установленного им срока в порядке, предусмотренном условиями Договора, в следующих случаях: 
а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов (Приложение №3, являющееся неотъемлемой частью Договора);
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности объекта из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Субподрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Договору.
8.6. В случае если произведенные по инициативе Генподрядчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Субподрядчиком при исполнении Договора, Генподрядчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9. Строительная площадка        
           9.1. Генподрядчик передает строительную площадку по акту приема-передачи (Приложение №5, являющееся неотъемлемой частью Договора).
9.2. Субподрядчик самостоятельно выполняет геодезическую разбивку осей и других элементов строящихся сооружений, производит их закрепление на местности и обеспечивает их сохранность, проводит геодезический контроль геометрических параметров строящегося объекта. 
9.3. Субподрядчик обязан содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные со строительством объекта, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать, за исключением согласованных случаев, перерывов движения по ним, производить уборку ремонтной площадки и прилегающей к ней территории.
9.4. Субподрядчик обязан в соответствии со сметной документацией обеспечить подключение строительной площадки к необходимым инженерным коммуникациям и выполнить переустройство коммуникаций, подпадающих в зону строительства.
9.5. Субподрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и(или) повреждения строящегося объекта или его частей. В случае нанесения ущерба объекту в период ремонта Субподрядчик обязан произвести устранение ущерба за свой счет до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
	9.6. До завершения строительства Субподрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности объекта в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов.
9.7. Субподрядчик в соответствии со сметной документацией должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.
9.8. Субподрядчик обязуется в течение 3-х дней после завершения всех выполненных работ, но до получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию вывезти за пределы объекта, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество (далее – имущество), а также очистить объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии со сметной документацией. Генподрядчик не несёт ответственности за сохранность имущества, оставленного Субподрядчиком после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

10. Скрытые работы          
           10.1. Субподрядчик не менее чем за три дня до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет в письменном виде Генподрядчика о необходимости проведения приемки с указанием конкретного вида работ, предъявляемого к приемке.
10.2. К акту приемки скрытых работ (ответственных конструкций) обязательно должны прилагаться соответствующие документы, подтверждающие их соответствие сметной документации (ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы и другие) и требованиям нормативных документов.
10.3. Акт приемки скрытых работ Субподрядчик регистрирует в Общем журнале работ. Акты освидетельствования скрытых работ и/или акта освидетельствования ответственных конструкций должны быть составлены по типовой форме, утверждённой приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 г. №1128 .
10.4. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ (ответственных конструкций) и составления актов приемки скрытых работ. 
В случае если Генподрядчиком внесены замечания в журнал производства работ или выдано предписание с замечаниями по выполненным скрытым работам (ответственным конструкциям), то выполнение последующих работ на этом участке Субподрядчиком без письменного разрешения Генподрядчика не допускается.
10.5. Если Заказчик не был информирован об освидетельствования скрытых работ или информирован с опозданием и если скрытые работы выполнены без освидетельствования (приёмки) представителем Генподрядчика, то Субподрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Генподрядчика, согласно его указанию.
 
11. Гарантии качества выполненных работ         
           11.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, материалы, оборудование и работы, выполненные Субподрядчиком по Договору.
11.2. Субподрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей Объекта с указанными в проектной документации и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 11.3. настоящего Договора, и несет ответственность за отступление от них.
11.3. Гарантийные сроки в отношении выполненных Генеральным подрядчиком работ составляют:
Наименование вида работ	№ сметы	Сроки	
Выполнение работ		5 лет	
с момента (даты) подписания Сторонами акта приемочной комиссии Объекта.
11.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие его эксплуатации, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Генподрядчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от Генподрядчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков. 
Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Субподрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Субподрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Генподрядчика
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Субподрядчик.
11.5. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Генподрядчик составляет односторонний акт на основе проведения независимой экспертизы, осуществляемой за счет Субподрядчика, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Субподрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками.
11.6. В случае отказа Субподрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Генеральный подрядчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Субподрядчика.
11.7. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с договором с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.
11.8. Обеспечением гарантий качества выполнения работ Субподрядчиком является гарантийный паспорт, подписанный Субподрядчиком и заверенный его печатью. Указанный гарантийный паспорт должен содержать обязательство Субподрядчиком на выполнение за свой счет и в согласованные с Генподрядчиком сроки работ по устранению дефектов в соответствии с настоящим Договором.
11.9. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика, указаны в проектной документации.
11.10. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве (реконструкции), установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным договором, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Генподрядчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 11.3. договора, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Субподрядчик обязуется передать Генеральному подрядчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

12. Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров          
           12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором.
12.2. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору наступает в порядке, установленном действующим законодательством и Договором.
12.3. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором и действующим законодательством, Генподрядчик направляет Субподрядчику требование об уплате пени за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору, в том числе: 
12.3.1. за нарушение начального и конечного сроков выполнения Работ, предусмотренных п. 1.6. Договора;
12.3.2. за нарушение сроков выполнения отдельных видов или этапов Работ, определенных Графиком выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставки оборудования, неразрывно связанного с производством работ, на весь период строительства Объекта;
12.3.3. за невыполнение в установленный срок предписания (указания) Субподрядчиком об устранении нарушений при строительстве Объекта;
12.3.4. за нарушение срока устранения недостатков, обнаруженных в ходе строительства и в период гарантийной эксплуатации Объекта, препятствующих его эксплуатации.
12.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Генеральным подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
12.5. В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных подпунктами 5.1.2, 5.1.14. – 5.1.16. пункта  5 Договора, Генподрядчик направляет Субподрядчику требование об уплате пеней в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Генеральным подрядчиком с Субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
12.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о Договорной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф, устанавливаемый в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора:
10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора:
10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
12.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере:
а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).
12.7.1. За ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов Работ по строительству Объекта, которые он обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств, согласно пункту 6.2 Договора, Субподрядчик уплачивает штраф в размере 5 процентов стоимости указанных Работ.
12.7.2. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Договора субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, Субподрядчик уплачивает штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Договором.
12.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф (при наличии в Договоре таких обязательств) в размере:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно),
в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
12.9. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в пункте 15.3 Договора, Генподрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере:
а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).
12.10. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств по Договору, Субподрядчик вправе потребовать от Генподрядчика уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генподрядчиком обязательства по Договору, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
12.11. За каждый факт неисполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе потребовать от Генподрядчика штраф в размере:
а) 1 000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5 000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
12.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
12.13. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящим Договором, размер такого штрафа и порядок его начисления будет осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.14. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
12.15. Возмещение убытков, причиненных неисполнением и ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, производится Субподрядчиком в полном объеме сверх начисленных неустоек.
12.16. Ущерб, нанесенный третьим лицам при производстве Работ по Договору, возмещается Субподрядчиком в полном объеме.
12.17. В случае применения уполномоченными контрольными (надзорными) органами имущественных санкций к Генподрядчику, если они явились результатом нарушения Субподрядчиком обязательств по Договору или совершения Субподрядчиком иных действий или бездействия, влекущих применение к Генподрядчику имущественных санкций, Субподрядчик компенсирует Генподрядчику убытки в размере взысканных санкций.
12.18. Оплата по Договору может быть осуществлена путём выплаты Субподрядчику суммы, уменьшенной на сумму начисленной неустойки. В этом случае Субподрядчик указывает в справке о стоимости выполненных Работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) сумму неустойки и итоговую сумму, подлежащую оплате Субподрядчику.
12.19. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
12.20. Ответственность Сторон, не предусмотренная Договором, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. Строительный контроль за выполнением Работ         
           13.1. Субподрядчик осуществляет строительный контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов в соответствии с Постановлением Правительства от 21 июня 2010 года N 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля». 
13.2. Генподрядчик производит проверку соответствия используемых им материалов условиям Договора и локальному сметному расчету, имеют право беспрепятственно контролировать все виды Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ.
13.3.  Субподрядчик ведет журнал производства Работ, в котором отражается весь ход фактического выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Генподрядчика и Субподрядчика. Генподрядчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.
13.4. В случае если Генподрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные Субподрядчиком Работы, Субподрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный Генподрядчиком срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. 
13.5. Ошибки, допущенные Субподрядчиком при выполнении Работ, упомянутых в разделе 5 Договора, исправляются им за свой счет в установленные законодательством сроки.
13.6. В случае установления Субподрядчиком некомплектности конструкции при приемке его для монтажа либо выявления дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Субподрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Генподрядчика, составить соответствующий акт и предъявить претензии заводу изготовителю или поставщику.

14. Экспертиза, экспертные организации.          
           14.1. Для проверки предоставленных Субподрядчиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Генподрядчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, проводится Генподрядчиком, Техническим надзором с привлечением экспертов, при этом расходы по экспертизе несет Субподрядчик.
14.2. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Генподрядчика и Субподрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения.
14.3. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключение могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
14.4. В случае привлечения Генподрядчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо выполненной работы должны учитываться отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

15. Обеспечение исполнения Договора.
15.1. Генподрядчиком установлено требование обеспечения исполнения Договора в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 1 028 143,98 (Один миллион двадцать восемь тысяч сто сорок три) рубля 98 копеек, и подлежит удержанию Генподрядчиком вследствие неисполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему договору в предусмотренном законодательством порядке.
15.2. Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Генподрядчиком счет:
Получатель: АО «Башкиравтодор»
Банковский счёт: 40602810303000000062
Корр/счет: 30101810700000000803
БИК: 042202803
ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
ИНН: 0274144861
КПП: 027401001
ОГРН: 1100280001216
15.3. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Субподрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на 1 (один) месяц. Генподрядчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование Генподрядчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
15.4. Обеспечение должно быть предоставлено Субподрядчиком до заключения договора. Не предоставление обеспечения исполнения в установленный срок будет признанно фактом уклонения от заключения договора.
15.5. Срок действия банковской гарантии (если такая форма обеспечения исполнения Договора применяется Субподрядчиком) по 16.09.2024 г.
Банковская гарантия должна отвечать следующим требованиям:
- должна быть безотзывной;
- срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на 1 (один) месяц;
- изменение условий договора не влечет за собой изменение условий банковской гарантии;
В банковской гарантии должно быть указано:
- обязанность банка (Гаранта) уплатить Генподрядчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательства;
- право Генподрядчика на бесспорное списание денежных средств со счета банка (Гаранта), если банком (Гарантом) в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Генподрядчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
15.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Договора Субподрядчиком были внесены денежные средства на счет Генподрядчика, Генподрядчик обязан вернуть указанные денежные средства на расчетный счет Субподрядчика в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента исполнения обязательств по Договору Субподрядчиком.
15.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются на банковский счет, указанный Субподрядчиком в письменном требовании.
15.8. Обеспечение исполнения Договора подлежит выплате Генподрядчику в качестве компенсации за все причиненные убытки (реальный ущерб, неустойку) как в полном объеме, так и в части, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору.

16. Прекращение обязательств и расторжение Договора          
           16.1. Надлежащее исполнение Сторонами обязательств, принятых ими в соответствии с настоящим Договором, прекращает указанные обязательства.
16.2. В случае расторжения Договора Стороны в течение одного месяца обязаны решить все вопросы, связанные с его расторжением, в том числе и о возможности возмещения фактических расходов Субподрядчика, подтвержденных соответствующими документами.  
16.3. Генподрядчик вправе потребовать расторжения настоящего Договора в следующих случаях:
- несоблюдение Субподрядчиком срока начала и окончания выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором и всеми приложениями к нему, на 10 и более календарных дней;
- несоблюдение Субподрядчиком условий о качестве, предусмотренных настоящим Договором и всеми приложениями к нему, выразившееся в не подписании Генподрядчиком форм № КС-2 по причине такого несоблюдения;
- в случае исключения Субподрядчика из членства в саморегулируемой организации, необходимого для исполнения обязательства по Контракту;
- нарушений технологий производства работ, определенных проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, нормативными требованиями и техническим заданием;
- применения при выполнении работ некачественных строительных материалов; осуществления Генеральным подрядчиком строительных работ без оформления исполнительной документации, подтверждающей выполнение работ;
- не достижения согласия об изменении условий настоящего Договора;
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Субподрядчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
16.4. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Договором.

17. Обстоятельства непреодолимой силы
            17.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны Договора отнесли следующие обстоятельства: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение,  ураган и т.п.); эпидемии; блокада; техногенные катастрофы, произошедшие не по вине Сторон; забастовки, организованные в установленном законом порядке; восстание; гражданские беспорядки; военные действия любого характера, террористические акты и другие обстоятельства, которые выходят за рамки разумного контроля Сторон и делают невозможным надлежащее исполнение обязательств по Договору. 
При этом по взаимному согласию Стороны установили, что изменение (сокращение) лимитов капитальных вложений (лимитов бюджетных обязательств) либо несвоевременное их доведение до Генподрядчика являются обстоятельствами непреодолимой силы, безусловно подтверждающими  отсутствие вины Генподрядчика в части обязательств по оплате стоимости работ в установленном настоящим Договором порядке и сроки, а также исполнения других денежных обязательств по Договору, что освобождает его от предусмотренной настоящим Договором и/или законом ответственности.
17.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 16.1 настоящего Договора, заинтересованная Сторона должна без промедления, но не позднее 2 (Двух) дней с даты их наступления известить о них в письменном виде другую Сторону. К извещению, содержащему данные о характере возникших обстоятельств, должны быть приложены письменные официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения заинтересованной Стороной своих обязательств по Договору.
17.3. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой/уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
17.4. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в пункте 16.2 настоящего Договора, то она не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание для освобождения ее от ответственности за нарушение договорных обязательств и обязана возместить другой Стороне понесенные этой Стороной убытки.
17.5. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение Стороной обязательств в срок, установленный настоящим Договором, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства. 
17.6. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы  реконструкции был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, или обстоятельства непреодолимой силы, перечисленные в пункте 16.1 настоящего Договора и их последствия продолжают действовать более 1(одного) месяца, то Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ по Договору и принять дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков завершения отдельных видов работ без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
18. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств
18.1. Обеспечение гарантийных обязательств:
18.2. Сумма обеспечения гарантийных обязательств устанавливается в размере 0,5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 102 814,40 (Сто две тысячи восемьсот четырнадцать) рублей 40 копеек, и подлежит удержанию Генподрядчиком вследствие неисполнения Субподрядчиком своих гарантийных обязательств по настоящему Договору в предусмотренном законодательством порядке.  
18.3. Срок действия банковской гарантии, представленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств должен превышать срок, указанный в п.1.4 не менее чем на один месяц.

19. Разрешение споров между сторонами
          19.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
При достижении договоренности в обязательном порядке оформляется дополнительное соглашение сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.
19.2. В целях урегулирования спора стороны предусматривают обязательный претензионный порядок регулирования спора. Претензия направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением по юридическому адресу. Ответ на претензию должен быть направлен в течение 15 дней с момента получения другой стороной.
19.2. В случае не урегулирования возникших разногласий между сторонами в Договоре, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

20. Конфиденциальность
20.1. Стороны настоящим подтверждают, что существенная часть информации, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании.
20.2. Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон каким бы то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия настоящего Договора.
20.3. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.
20.4. Порядок применения положений о конфиденциальности, а также условия: о неразглашении третьим лицам конфиденциальной информации, об обеспечении в отношении переданной информации режима конфиденциальности с указанием срока его действия, о порядке соблюдения режима конфиденциальности в случае реорганизации или ликвидации компании-контрагента (стороннего лица), об обязанности стороннего лица незамедлительно сообщить о ставшем ему известном факте разглашения или угрозы разглашения, о незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами, об ответственности контрагента (стороннего лица) за разглашение конфиденциальной информации, о снятии режима конфиденциальности с информации в связи с необходимостью ее последующего раскрытия в соответствии с действующим законодательством или иными обязательствами сторон, об обязанности использовать конфиденциальную информацию только в тех целях, для которых она передается, устанавливаются в соглашение о конфиденциальности, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
21. Антикоррупционная оговорка

21.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких- либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.
21.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дата/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
21.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).
21.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, её аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
21.5. С целью предотвращения действий, квалифицируемых применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Сторона  в случае если доля владения собственником/конечным бенефициаром составит 20% и более уставного капитала и (или) при изменениях в исполнительных органах, обязана представлять другой Стороне информацию о таких изменениях на официальном бланке организации на бумажном носителе или в электронном виде (по адресам электронной почты, указанным в настоящем Договоре, или на электронном носителе) в течение 30 (тридцати) календарных дней после таких изменений. 
Не представление указанной информации является существенным нарушением настоящего Договора. В случае если указанные информация и документы не были надлежащим образом представлены Стороне, такая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения убытков. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 20 (двадцати) календарных дней со дня получения Стороной соответствующего уведомления. При этом все исполненное по Договору, а если это невозможно – стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное Договором встречное предоставление не может быть осуществлено другой Стороной ввиду расторжения договора.

22. Казначейское сопровождение расчетов по Договору
22.1 Расчеты по Договору подлежат казначейскому сопровождению до полного исполнения  Договора, и осуществляются по безналичному расчету, в рублях, путем перечисления Генподрядчиком денежных средств на лицевой счет, открытый Субподрядчиком в территориальном органе Федерального казначейства (Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан) в целях осуществления операций с целевыми средствами в порядке установленном Постановлением Правительством Российской Федерации от 24 ноября 2021 г. N 2024 "О правилах казначейского сопровождения" (далее – Правила), в соответствии с пунктом 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. N 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".
22.2. Субподрядчик обязан открыть в течение десяти рабочих дней следующих за днем подписания сторонами настоящего договора лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства осуществляющего казначейское сопровождение Договора.
Субподрядчик в течение 1 рабочего дня после открытия в территориальном органе Федерального казначейства соответствующего лицевого счета предоставляет реквизиты счета Генподрядчику для заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору, в котором должны быть указаны соответствующие счета сторон открытые в территориальном органе Федерального казначейства.
22.3. Казначейское сопровождение осуществляется Федеральным казначейством в соответствии с Правилами, содержащими в том числе положение об условиях ведения и использования лицевого счета (режим лицевого счета), устанавливающих запрет на перечисление средств с лицевого счета: 
1) в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации;
2) в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях);
3) на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическому лицу, за исключением:
оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
оплаты обязательств в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
возмещения произведенных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) расходов (части расходов) при условии представления документов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов)
оплаты обязательств по накладным расходам в соответствии с Порядком санкционирования	
оплаты обязательств юридического лица по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;
оплаты фактически поставленных юридическим лицом товаров, выполненных работ, оказанных услуг, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые на основании государственных договоров, договоров (соглашений), договоров (договоров), в случае, если юридическое лицо не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных соответствующим порядком санкционирования, подтверждающих возникновение денежных обязательств юридических лиц, и (или) иных документов, предусмотренных государственными договорами, договорами (соглашениями), договорами (договорами) или нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств;
копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), а также государственных договоров, договоров (соглашений), договоров (договоров) или нормативных правовых актов (правовых актов), регулирующих порядок предоставления средств, если условиями государственных договоров, договоров (соглашений), договоров (договоров) предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части расходов);
4) на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения договоры (договоры) за исключением договоров (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.
5) Право на перечисление средств с лицевого счета на счета, открытые в банке юридическим лицам приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.
22.4. При казначейском сопровождении Субподрядчик обязан:  
1) открыть в течение десяти рабочих дней следующих за днем подписания сторонами настоящего договора в Управлении Федерального казначейства по Республике Башкортостан для казначейского сопровождения лицевой счет для осуществления и отражения операций со средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с Правилами;
2) представлять в Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан документы, установленные порядком санкционирования, в соответствии с Приказом Минфина России от 17 декабря 2021 г. N 214н;  
3) указывать в заключаемых им договорах (договорах), распоряжениях, а также в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее – распоряжения), и документах, установленных Порядком санкционирования, идентификатора договора, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств. Порядок формирования указанного идентификатора устанавливается Приказом Минфина России от 2 декабря 2021 г. N 205н "Об утверждении Порядка формирования идентификатора государственного договора, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств" (далее – Порядок № 205н), а также обеспечить включение аналогичных обязательств в договоры (договоры), заключаемые соисполнителями;
4) вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Порядком ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому договору, договору (соглашению), договору (договору), утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2021 г. №210н (далее – Порядок №210н);
5) соблюдать запреты, установленные пунктом 21.3 настоящего Договора;
6) представлять в Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан сведения об операциях с целевыми средствами, сформированные и утвержденные в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования, в целях санкционирования расходов. 

23. Заключительные положения
23.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, подписанных Сторонами Договора, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
23.2. В случае принятия Правительством Республики Башкортостан решения об уменьшении объема ранее доведенных до Государственного заказчика, указанного в п. 1.4 настоящего договора, лимитов бюджетных обязательств Заказчик в трехдневный срок уведомляет Генподрядчика об уменьшении объемов финансирования, о чем Генподрядчик уведомляет соответственно Субподрядчика. Вопрос об изменении цены по причинам, указанным в данном пункте, решается путем подписания сторонами дополнительного соглашения к данному договору.
23.3. Не допускаются приемка и оплата работ по настоящему Договору, произведенных после получения Субподрядчиком уведомления от Генподрядчика об уменьшении бюджетных ассигнований. 
23.4. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, которые после подписания Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
23.5. При изменении реквизитов, а также в случаях реорганизации и ликвидации Стороны обязаны в пятидневный срок уведомлять друг друга о произошедших изменениях. 
В случае не извещения (несвоевременного извещения) об изменении адресов все уведомления, направленные по адресам, указанные в Настоящем Договоре, считаются надлежащим уведомлением Сторон.
В случае, если Субподрядчик изменил свои реквизиты и не уведомил об этом Генподрядчика, а также в случае, если Субподрядчик, предоставил свои неправильные реквизиты, Генподрядчик освобождается от ответственности за просрочку оплаты за выполненные работы по настоящему Договору.
23.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
23.7. Переуступка права требования по обязательствам, возникшим в рамках действия настоящего Договора, без письменного согласования с другой Стороной Договора запрещена.

24. Приложения к Договору
24.1. ЛСР (Приложение № 1).
24.2. Перечень исполнительной документации, обязательной к сдаче Субподрядчиком при предъявлении объемов выполненных работ (Приложение № 2);
24.3. Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ и Требования к материалам, используемым при выполнении работ (Приложение № 3);
24.4. Календарный график выполнения работ (Приложение № 4);
24.5. Акт приема-передачи объекта на период проведения выполнения работ (Приложение № 5);

             25. Адреса и реквизиты Сторон
	
Генподрядчик:       
АО «Башкиравтодор»
Юридический адрес: 450078, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Кирова ул. 128 а
Почтовый адрес: 450078, Российская федерация, Уфа, ул. Кирова, 128 а,
ИНН: 0274144861 
КПП: 027401001
Телефон: 8-347-2625101, FAX: 8-347-2625101
E-Mail: dogovor@avtodor.rbinfo.ru
Банковские реквизиты:
ПАО "АК БАРС" БАНК                                       
БИК  049205805,
Расчетный счет        № 40702810700178000307
Корр. счет банка 30101810000000000805
УФК по Республике Башкортостан 
(АО «БАШКИРАВТОДОР», л/с 713Н8709001)
Единый казначейский счет
40102810045370000067
Единый счет бюджета 03235643807010000100
Наименование банка 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН БАНКА РОССИИ//УФК 
по Республике Башкортостан г. Уфа
БИК 018073401

Заместитель генерального директора
по производству

___________________/ Д.Ф. Валеев /
М.П.	Субподрядчик:

______________________ / _________________ /
М.П.