Проект договора

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № ___________
на выполнение работ по переустройству кабельных линий 0.4 кВ, 6 кВ на объекте: «Строительство с реконструкцией инженерных сооружений берегоукрепления на р. Белая на участке от створа ул. Бельская до железнодорожного моста в Кировском и Ленинском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

г. Уфа	   «___» ___________2016 г.

Акционерное общество «Башкиравтодор» (АО «Башкиравтодор»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик» в лице заместителя генерального директора по производству Маликова Олега Вильевича, действующего на основании доверенности №09юр/546 от 26.07.2016г., с одной стороны, и _____________________________, именуемый в дальнейшем «Субподрядчик», в лице _________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий субподрядный договор (далее именуемый – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является выполнение работ по переустройству кабельных линий 0.4 кВ, 6 кВ на объекте: «Строительство с реконструкцией инженерных сооружений берегоукрепления на р. Белая на участке от створа ул. Бельская до железнодорожного моста в Кировском и Ленинском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
1.2. Субподрядчик обязуется в соответствии со сметной документацией (приложения № 1) и условиями настоящего Договора, а также другими требованиями, предъявляемыми к соответствующим видам работ действующими нормативными документами, выполнить работы на Объекте, а Генподрядчик обязуется принять работы по Акту о приёмке законченного строительством Объекта от Субподрядчика, принять результат работ и уплатить обусловленную настоящим Договором цену. 
1.3. Выполнение работ, предусмотренных в п. 1.1. Договора Субподрядчиком осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, на основании свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ___________________, выданного _____________________ «_____» ________________.
В случае прекращения действия нормативных актов, определяющих перечень видов работ, работы должны выполняться в соответствии с нормативными актами, действующими на момент выполнения работ.
1.4. Работы по Договору выполняются Субподрядчиком из предоставленных им материалов, изделий и оборудования (товара), его силами и средствами, силами и средствами привлеченных организаций в соответствии с требованиями Договора, в том числе с использованием товара, конкретные показатели которого, соответствующие значения указаны в Номенклатуре товаров, применяемых Субподрядчиком при выполнении работ по объекту: «Строительство с реконструкцией инженерных сооружений берегоукрепления на р. Белая на участке от створа ул. Бельская до железнодорожного моста в Кировском и Ленинском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан». При этом Субподрядчик, предоставивший материал, изделие или оборудование (товар) для выполнения работы, отвечает за его качество в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
1.5. При выполнении работ по Договору Стороны руководствуются следующими нормативными техническими документами: ГОСТ Р 21.1701-97 «Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог.», ГОСТ 52606-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Классификация дорожных ограждений.», ГОСТ 26804-2012 «Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия.», ГОСТ 50970-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения.», ГОСТ 25458-82 «Опоры деревянные дорожных знаков. Технические условия.», ГОСТ Р 50971-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения.», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.», ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования.», ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.», ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги.», СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги.», СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы.», СНиП 3.06.07-86 «Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний.», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства.», ВСН 19-89 «Инструкция по расчету и проектированию теплоизоляционных конструкций продуктопроводов, обогреваемых паровыми и водяными спутниками.», ВСН 32-81 «Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах.».
1.6. При использовании (применении) при выполнении работ по Договору товаров (строительных материалов, изделий, оборудования и пр.) Стороны руководствуются следующими нормативными техническими документами: ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой.», ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.», ГОСТ Р 54808-2011 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов.», ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные.», ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией.», ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон.», ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов.», ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные.», ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые.», ГОСТ 7006-72 «Покровы защитные кабелей. Конструкция и типы, технические требования и методы испытаний.», ГОСТ 22483-2012 «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров.», ГОСТ 23494-79 «Грунтовка хс-059, эмали хс-759, лак хс-724.», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).», ГОСТ 3282-74 «Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения.», ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород.», ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные.», ГОСТ 6465-76 «Эмали пф-115. ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные.», ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические.», ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные.», ГОСТ 3344-83 «Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства.», ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ.», ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ.», ГОСТ Р 52129-2003 «Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей.», ГОСТ 31416-2009 «Трубы и муфты хризотилцементные.», ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена.», ГОСТ 31424-2010 «Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня.», ГОСТ 5578-94 «Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов», ГОСТ 26644-85 «Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона.», ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций.», ГОСТ 380-2005 «Сталь углеродистая обыкновенного качества.».
1.7. Субподрядчик обязуется в соответствии с Договором завершить все работы и сдать в установленном порядке, в сроки, установленные п. 5.1. Договора.

2. Управление договором
2.1. Интересы Генподрядчика по настоящему Договору представляет филиал АО «Башкиравтодор» - Лебяжинское ДРСУ.
2.2. Интересы Субподрядчика по настоящему Договору представляет _______________________, действующий на основании ____________________.
2.3. Субподрядчик при исполнении настоящего Договора может привлечь субподрядные организации по согласованию с Генподрядчиком. Субподрядчик и привлекаемые субсубподрядные организации должны обладать предусмотренными действующим законодательством лицензией, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.
2.4.	Все действия и взаимодействия при исполнении Договора осуществляются сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Субподрядчику могут даваться в Журнале производства работ, которые постоянно находятся на Объекте.
2.5.	Субподрядчики его полномочные представители обязаны по приглашению Генподрядчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ на Объекте.

3. Цена Договора и прядок расчётов
3.1.	Общая стоимость работ по настоящему Договору (Цена Договора) определена согласно Сметной документации (Приложения № 1 к договору) и составляет _____________руб. (_____________________рублей ____коп.), в т.ч. НДС 18%. 
3.2.	Цена Договора является твёрдой, не подлежит изменению (за исключением случаев, согласованных Сторонами в соответствии со статьей 95 Закона о Договорной системе) и включает НДС и все затраты Субподрядчика на поставку, транспортировку материалов, оборудования, изделий, конструкций и приспособлений, необходимых для выполнения работ (в т. ч. по устранению недоделок и дефектов, выявленных в процессе эксплуатации объекта), материалов, оборудования, изделий, конструкций, транспортных услуг, расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, возникающих у Субподрядчика в рамках исполнения Договора. 
3.3.	Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения предусмотренного Договором объема Работ, качества выполняемых работы и иных условий исполнения Договора. 
3.4.	В случае если по предложению Генподрядчика увеличиваются предусмотренный Договором объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренный Договором объем выполняемой работы не более чем на десять процентов по соглашению сторон изменяется с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цена Договора пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором объема работы Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы. 
3.5.	При исполнении Договора по согласованию Генподрядчика с Субподрядчиком допускается выполнение работы качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены в условия настоящего Договора, а Генподрядчиком в реестр Договоров.
3.6.	Стоимость работ подтвержденных подписанными Сторонами Актом о приемке выполненных работ формы КС-2 и фиксируется в Справке о стоимости работ формы КС-3 в соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ.
3.7.	Предварительная оплата работ не предусматривается.
3.8.	Расчеты по Договору осуществляются Генподрядчиком в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных по объекту на текущий финансовый год, в следующем порядке: Генподрядчик перечисляет денежные средства Субподрядчику на основании подписанных сторонами форм № КС-2, № КС-3 и выставленного Субподрядчиком счета-фактуры в течение 30 дней с момента поступления денежных средств от Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации городского округа г.Уфа РБ, являющимся Заказчиком по муниципальному контракту №0101300094214000036-0506250-01от 02.12.2014г., в рамках которого заключен настоящий договор, но не позднее 31.12.2016г.
3.9.	Оплата осуществляется путём перечисления Генподрядчиком денежных средств на расчётный счёт Субподрядчика либо иными способами незапрещенным действующим законодательством РФ. 
3.9.	При расторжении Договора по вине Субподрядчика, Субподрядчик обязан вернуть Генподрядчику сумму неотработанного аванса (при его наличии) и оплатить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, на следующий день после прекращения действия Договора. В случае несвоевременного возвращения суммы неотработанного Договора на указанную сумму начисляются проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.10.	Сумма очередного платежа, подлежащего перечислению Субподрядчику может быть уменьшена Генподрядчиком на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов) в случае ее начисления. 
3.11.	Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
3.12.	Генподрядчик вправе приостановить оформление окончательного расчета с Субподрядчиком за выполненные работ, если Субподрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Договору.
3.13.	Окончательный расчет за выполненные и сданные Работы по настоящему Договору производится Генподрядчиком после ввода объекта в эксплуатацию; подписания Сторонами актов сдачи-приемки  выполненных Работ, включая устранение дефектов и замечаний, выявленных как в ходе производства Работ, так и при приёмке Объекта;  возмещения нанесённого ущерба Заказчику и (или) третьим лицам, с зачётом ранее перечисленных средств не позднее 30 (тридцать) календарных дней после подписания сторонами  КС-2, КС-3.
3.14.	В случае выявления фактов несоблюдения Субподрядчиком сроков выполнения работ, выполнения работ ненадлежащим образом и с ненадлежащим качеством, выявленных как в ходе проведения работ в процессе сдачи-приемки работ, так и в ходе эксплуатации Объекта, нецелевого использования ресурсов и других нарушений условий настоящего Договора, Генподрядчик выдает Субподрядчику предписание об их устранении в месячный срок.
3.15.	При невыполнении Субподрядчиком предписания Генподрядчика последний вправе отказаться от исполнения настоящего Договора на основании ст. 715 ГК РФ.

4. Сроки выполнения работ
	4.1. Календарные сроки выполнения работ по Объекту:
	- начало выполнения работ: с момента подписания договора;
- окончание выполнения работ: 01 сентября 2016г.
4.2.  На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ, в том числе даты окончания отдельных видов работ являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ на объекте.

5. Права и обязанности сторон
5.1. Права и обязанности Генподрядчика:
5.1.1. Генподрядчик обязан принять работы, выполненные Субподрядчиком с надлежащим качеством и в сроки, установленные настоящим Договором, при соблюдении Субподрядчиком условий Договора о предъявлении таких работ к приемке. 
5.1.2. Генподрядчик, при соблюдении условий, определенных в разделе 5 настоящего Договора, обязан оплатить Субподрядчику стоимость фактически выполненных и принятых работ по Договору в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на текущий год по факту получения бюджетных средств.
5.1.3. Генподрядчик в течении десяти дней с даты заключения настоящего Договора обязан передать Субподрядчику по акту документацию и строительную площадку, необходимые для выполнение работ по настоящему Договору.
5.1.4. Генподрядчик обязан передать Субподрядчику до начала работ по Договору место для организации временного бытового городка, места складирования строительного мусора, а также обеспечить Субподрядчика точками подключения временных и постоянных инженерных коммуникаций к существующим инженерным сетям согласно техническим условиям, полученным от владельцев соответствующих сетей (электроэнергия, водоснабжение).
5.1.5. Генподрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Договора: передает Субподрядчику согласованную в производство работ проектную документацию; предоставляет Субподрядчику по акту приема-передачи в бумажной и электронном виде рабочую проектную документацию.
5.1.6. Генподрядчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ по Договору, соблюдением их сроков. Качеством и правильностью использования применяемых материалов, изделий, оборудования, не вмешиваясь в административно-хозяйственную деятельность Субподрядчика, участвует в приёмке работ по Договору и в вводе Объекта в эксплуатацию.
Генподрядчик обязан уведомить Субподрядчика о назначении строительного контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых строительных работ, являющихся предметом настоящего Договора.
5.1.7. Генподрядчик или уполномоченные им лица имеют право проверять качество используемых материалов, производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивание для контроля качества работ, материалов и конструкций, выполненных, произведённых и поставленных по Договору.
5.1.8. Генподрядчик или уполномоченные им лица имеют право отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный действующими нормативными актами и правилами уровень качества.
5.1.9. Генподрядчик или уполномоченные им лица имеют право отдавать распоряжения о полной или частичной приостановке работ на такие периоды времени, которые считают необходимыми по причине невыполнения Субподрядчиком распоряжения в установленные сроки, а также при наступлении обстоятельств непреодолимой силы. 
5.1.10. Распоряжения (предписания) отдаются Генподрядчиком или уполномоченными им лицами в письменном виде на имя уполномоченного представителя Субподрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения или записываются в журнал производства работ. Указанные распоряжения (предписания) являются обязательными для Субподрядчика. Копии распоряжений должны регистрироваться и храниться у Субподрядчика на протяжении срока действия Договора. Оригиналы распоряжения хранятся у Генподрядчика.
5.1.11. Представителем Генподрядчика по настоящему договору является начальник Лебяжинского ДРСУ – филиал АО «Башкиравтодо» с правом подписи  форм № КС-2, № КС-3.
5.2. Права и обязанности Субподрядчика:
5.2.1. Субподрядчик обязан выполнять работы, а также поставить товары (оборудование) для использования при выполнении работ по Договору, в сроки и в соответствии с условиями настоящего Договора и технической документации. 
5.2.2. Сдать Объект Генподрядчику в установленный настоящим Договором срок.
5.2.3. Субподрядчик обязан принять по акту от Генподрядчика документацию и строительную площадку, для выполнения работ по Договору.
5.2.4. До начала работ по Договору Субподрядчик на основе предоставленной ему Генподрядчиком технической документации обязан разработать организационно-техническую документацию по производству работ по Договору.
5.2.5. Организационно-техническая документация Субподрядчика должна обеспечивать в процессе выполнения работ по Договору выполнение требований законодательства об охране труда, окружающей среды и населения, а также возможность выполнения всех видов контроля, необходимого для оценки соответствия выполняемых работ требованиям технической, нормативной, документации и (или) условиям Договора.
5.2.6. Разработка, состав и содержание решений, разрабатываемых с учётом требований охраны труда и промышленной безопасности, а также разработка решений по охране труда и промышленной безопасности в проекте производства работ должно осуществляться Субподрядчиком согласно Своду правил СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ».
5.2.7. Субподрядчик обязан выполнять все работы в полном соответствии с требованиями к качеству выполнения строительно-монтажных работ, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, и в соответствии со сметной документацией (Приложения № 1) и организационно-технологической документацией, разработанной Субподрядчиком согласно настоящему Договору.
5.2.8. Субподрядчик обязан вести исполнительную документацию, журнал производства работ и другие журналы производства специальных работ с момента начала и до завершения работ по Договору.
5.2.9. Субподрядчик обязан принять по акту проектную документацию, переданную Генподрядчиком.
5.2.10. Субподрядчик обязан выполнить свои обязательства по Договору собственными силами или с привлечением субподрядных организаций.
5.2.11. Субподрядчик за свой счёт обеспечивает поставку необходимых материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций, в соответствии с технической документацией, осуществляет их приёмку, разгрузку, организовывает складирование, а также обеспечивает их сохранность.
5.2.12. Субподрядчик обеспечивает складирование и хранение необходимых материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций в соответствии с требованиями стандартов, ТУ на эти материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции. Если выявлены нарушения установленных правил складирования и хранения, Субподрядчик должен немедленно их устранить. Применение неправильно складированных и хранимых материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций Субподрядчиком должно быть приостановлено до решения вопроса о возможности их применения без ущерба качеству строительства Генподрядчиком с привлечением, при необходимости, представителей проектировщика и органа государственного контроля (надзора). Это решение должно быть документировано.
5.2.13. До начала работ Субподрядчик обязан осуществить входной контроль качества материалов и изделий, оборудования, в том числе у поставщиков, а также организовать операционный контроль за ходом выполнения каждого вида работ по Договору.
5.2.14. Субподрядчик обязуется выполнять требования действующего законодательства об охране труда и противопожарной безопасности при производстве работ, своевременно осуществлять вывоз мусора.
5.2.15. Субподрядчик за свой счёт обеспечивает поставку необходимых материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций, применяемых Субподрядчиком при выполнении работ по объекту: «Строительство с реконструкцией инженерных сооружений берегоукрепления на р. Белая на участке от створа ул. Бельская до железнодорожного моста в Кировском и Ленинском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан», осуществляет их приёмку, разгрузку, организовывает складирование, а также обеспечивает их сохранность.
5.2.16. Субподрядчик предоставляет Генподрядчику сертификаты качества материалов, изделий и оборудования, использованных при производстве работ на Объекте.
5.2.17. Субподрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе приёмки работ, эксплуатации Объекта и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, а также нормальное функционирование Объекта, инженерных систем и оборудования при условии правильной эксплуатации Объекта Генподрядчиком.
5.2.18. Гарантийный срок на используемые Субподрядчиком при выполнении работ товары (материалы, изделия, оборудование и пр.) устанавливается в пределах гарантийного срока завода (производителя). 
Гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем составляет 5 (пять) лет со дня выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. 
Гарантийный срок прерывается на всё время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Субподрядчик. Субподрядчик обязан за свой счёт исправить дефекты и недостатки, если эти дефекты не являются следствием неправильной эксплуатации Объекта. 
Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Субподрядчика и Генподрядчика.
5.2.19. Субподрядчик при поставке Генподрядчику товара (оборудования, материалов, в т.ч. деталей, конструкций и оборудования по Договору обязан предоставить Генподрядчику гарантии производителя каждого наименования оборудования по Договору со сроком действия такой гарантии, установленным производителем оборудования в гарантийном талоне, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с Оборудованием. Кроме того, Субподрядчик представляет Генподрядчику собственные гарантии качества такого оборудования со сроком не менее чем срок гарантии завода-изготовителя. Объём представления гарантий качества – гарантия качества распространяется на весь объём поставки оборудования по Договору, включая его комплектующие и составные части. 
В период действия гарантии производителя оборудования гарантийный ремонт оборудования должен осуществляться в сертифицированных сервисных центрах производителя Оборудования, указанных в гарантии производителя каждого наименования Оборудования по Договору. 
В период после окончания действия гарантии производителя оборудования и до окончания действия гарантии Субподрядчика, гарантийный ремонт оборудования осуществляется силами и за счёт Субподрядчика. 
Гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на Оборудование и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на Оборудование.
5.2.20. Субподрядчик несёт ответственность перед третьими лицами при несчастных случаях на производстве, за несоответствие условий и методов производства работ установленным требованиям (правилам, стандартам, техническим нормам. СНиПам и другим нормативным документам) в части обеспечения безопасности производства работ на Объекте.
5.2.21. Субподрядчик обязан обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.
5.2.22. Перед сдачей Объекта в эксплуатацию Субподрядчик в соответствии с согласованным сторонами графиком проводит необходимые обследования, испытания, пусконаладочные работы и передаёт Генподрядчику соответствующие материалы вместе с исполнительной документацией.
5.2.23. Приёмка работ по Договору может осуществляться только при документальном подтверждённом Субподрядчиком положительном результате предварительных испытаний инженерных систем и оборудования на Объекте. 
5.2.24. Если Объект или какая-либо его часть не выдержали испытаний до приёмки Объекта, то это является основанием для отказа в приёмке работ, а Субподрядчик определяет причину и, в случае, если отрицательный результат испытаний вызван поставкой некачественного оборудования, - выставляет претензию заводу изготовителю. Если отрицательный результат испытаний не связан с поставкой оборудования, Субподрядчик после устранения неполадок проводит повторные испытания. В любом случае повторные испытания проводятся до положительного результата и осуществляются за счёт Субподрядчика. Субподрядчик будет нести ответственность перед Генподрядчиком за увеличение сроков по Договору, связанного с проведением повторных испытаний.
5.2.25. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Генподрядчика) Субподрядчик должен немедленно уведомить Генподрядчика об этом. Субподрядчик также должен заблаговременно уведомить Генподрядчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ по Договору.
5.2.26. Субподрядчик вправе потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по настоящему Договору, решение которого в соответствии с законодательством зависит от Генподрядчика. Указания и разъяснения должны быть даны Генподрядчиком в 3-хдневный срок с момента предъявления требования Субподрядчиком Генподрядчику. Требования Субподрядчика предоставляются в письменном виде и должны регистрироваться и хранится Генподрядчиком на протяжении срока действия Договора. Копии требований с отметкой об их получении Генподрядчиком хранятся у Субподрядчика.
5.2.27. Субподрядчик обязан обеспечить соблюдение требований миграционного и трудового законодательства Российской Федерации на Объекте.
5.2.28. Субподрядчик обязуется выполнять работы, требующие специальной квалификации и профессиональной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации, только квалифицированными рабочими и специалистами. Квалификация специалиста должна быть подтверждена соответствующим дипломом или сертификатом.
5.2.29. Субподрядчик обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки мест общего пользования свободными от отходов и строительного мусора, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечить их своевременную уборку.
5.2.30. Субподрядчик обеспечивает мойку колёс автомобилей, выезжающих со стройплощадки.
5.2.31. Субподрядчик обязан в случае обнаружения в ходе работ объектов, имеющих историческую, культурную или иную ценность приостановить ведущиеся работы и известить об обнаруженных объектах Генподрядчика, а также соответствующие учреждения и органы.
5.2.32. Субподрядчик не позднее, чем за пять суток обязан письменно уведомить Генподрядчика о завершении работ по настоящему Договору.
5.2.33. Субподрядчик обязан осуществлять охрану строительной площадки до передачи Объекта Генподрядчику. Субподрядчик обязан обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для строительства (реконструкции) Объекта на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала строительства (реконструкции) до подписания акта о приемке законченного строительством объекта.
5.2.34. Субподрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до её приёмки Генподрядчиком.
5.3. В случаях предусмотренных требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2013 г. № 775, при исполнении Договора Субподрядчик обязан предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субсубподрядчиках, заключивших договор или договоры с Субподрядчиком.

6. Порядок приёмки работ. Экспертиза
6.1.	Сдача в эксплуатацию выполненных работ на Объекте осуществляется Субподрядчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 
6.2.	Генподрядчик организует и осуществляет приёмку результата работ за свой счёт. 
6.3.	Приёмке  подлежат  полностью  законченные  работы  по  Договору,  а  также промежуточной приёмке подлежат все скрытые работы, освидетельствование которых в более поздний период невозможно по технологическим причинам.
6.4.	Генподрядчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время. 
6.5.	Субподрядчик не позднее, чем за трое суток письменно информирует Генподрядчика об освидетельствовании скрытых работ. В случае неявки Генподрядчика акт освидетельствования скрытых работ подписывается Субподрядчиком в одностороннем порядке. 
Если  Генподрядчик  не  был  информирован  об  освидетельствования  скрытых  работ  или информирован с опозданием, то по его требованию Субподрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ для освидетельствования, согласно указанию Генподрядчика, а затем восстановить её за свой счёт.
6.6.	Генподрядчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени осуществляет непосредственно на Объекте контроль за ходом выполнения работ. Приёмка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующим законодательством с составлением и предоставлением Субподрядчиком Генподрядчику соответствующих актов установленной формы КС-2, КС-3 в 6-ти экземплярах, в том числе на электронных носителях, с составлением акта освидетельствования скрытых работ и/или акта освидетельствования ответственных конструкций, составленных по типовой форме, утверждённой приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 г. №1128.
6.7.	Сдача-приёмка выполненных работ на Объекте осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации приёмочной комиссией Генподрядчика путём приёмки результата работ по Договору, проверки укомплектованности Объекта, испытаний Оборудования и оформляется Актом о приёмке законченного строительством Объекта, который будет подписан обеими Сторонами. 
6.8.	В случае обнаружения дефектов Генподрядчик составляет мотивированный отказ в приёмке работ и назначает дату повторной приёмки выполненных работ по Договору с учетом сроков, необходимых Субподрядчику для устранения обнаруженных дефектов и недостатков. 
6.9.	Мотивированный отказ от приемки работ должен содержать конкретный перечень замечаний (дефектов, недостатков) с указанием их точного расположения на Объекте, позволяющим точно идентифицировать недостатки. 
6.10.	При необоснованном отказе одной из сторон от подписания акта (форма КС-2) в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. 
6.11.	Субподрядчик направляет Генподрядчику уведомление с просьбой об организации приёмки Объекта в эксплуатацию не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала приёмки законченного строительством Объекта. 
6.12.	Субподрядчик обязан не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты приёмки законченного строительством Объекта, предоставить Генподрядчику следующие необходимые документы для приёмки и ввода Объекта в эксплуатацию, в том числе: 
- 3 (три) экземпляра исполнительной документации; 
- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, оборудования и деталей, применённых при производстве строительно-монтажных работ; 
- акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приёмке отдельных ответственных конструкций; 
- акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования инженерных систем и сетей на Объекте; 
- журналы производства работ и авторского надзора, материалы обследований, исполнительной съемки и инженерных изысканий, проведённых в период строительных работ; 
- иные  документы,  предусмотренные  Договором,  действующим  законодательством  и  СНиП. 
6.13.	Для проверки предоставленных Субподрядчиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Генподрядчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, проводится Генподрядчиком своими силами, с привлечением экспертов, экспертных организаций. 
6.14.	Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Генподрядчика и Субподрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения. 
6.15.	В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. В случае привлечения Генподрядчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо выполненной работы должны учитываться отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 
6.16.	Для ввода Объекта в эксплуатацию Генподрядчик после подписания сторонами Акта о приёмке законченного строительством Объекта и получения Заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов обращается в соответствующий орган, выдавший разрешение на строительство, с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

7. Контроль за выполнением работ
7.1.	Контроль качества работ осуществляется Сторонами в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. 
7.2.	Генподрядчик в течении всего срока действия Договора осуществляет контроль и надзор за сроками, ходом и качеством выполнения работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества и имеющих специальные разрешительные документы. 
Контроль качества, осуществляемый Генподрядчиком, не освобождает Субподрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества. 
7.3.	Перед началом выполнения работ по Договору Субподрядчик обязан осуществить входной контроль применяемых материалов, изделий и оборудования, то есть проверить соответствие показателей качества материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них. При этом проверяется наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования. 
В случае если все материалы, изделия и оборудование для выполнения работ по Договору доставляются Субподрядчиком до начала выполнения всех работ по Договору – их входной контроль должен быть осуществлён Субподрядчиком до того, как им будет организовано складирование материалов. 
В случае если материалы, изделия и оборудование для выполнения работ по Договору доставляются Субподрядчиком партиями по мере выполнения работ – входной контроль для выполнения каждой конкретной технологической операции должен быть осуществлён непосредственно перед её началом. Результаты входного контроля должны быть документированы. 
7.4.	Субподрядчик обязуется выполнять операционный контроль в течение всего срока выполнения каждой технологической операции с отражением результатов этого контроля в журнале производства работ. После завершения каждого вида работ Субподрядчик обязан предоставить Генподрядчику для освидетельствования результаты выполненного вида работ по Договору и данные операционного контроля за качеством его выполнения.
Операционным контролем Субподрядчик проверяет:
- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;
- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям технической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.
Генподрядчик имеет право в любой момент проверить проведение операционного контроля, соответствие его результатов фактическому ходу выполнения работ и фиксацию результатов операционного контроля в журнале производства работ.
7.5. При обнаружении дефекта в процессе выполнения работ к Субподрядчику применяются меры ответственности, предусмотренные настоящим договором.
7.6.При этом составляется заключение или соответствующий акт с участием представителя Субподрядчика и Генподрядчика, по которому Субподрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счёт без возмещения затрат Генподрядчиком.

8. Авторский надзор
8.1.	Стороны договорились, что на объекте Генподрядчиком организован авторский надзор за соблюдением Субподрядчиком проектных решений при строительстве Объекта. 
8.2.	Генподрядчик вправе привлекать для осуществления авторского надзора как автора Проектной документации (проекта), так и иную проектную организацию (в случае отказа автора проекта от выполнения функций авторского надзора), требовать от Субподрядчика неукоснительного соблюдения проектных решений в процессе строительства объекта. 
8.3.	Субподрядчик ознакомлен с проектной документацией на строительство объекта, и не имеет замечаний, увеличивающих стоимость и сроки выполнения работ по настоящему Договору. 
8.4.	В случае производственной необходимости, в целях улучшения качества работ и обеспечения безопасности на Объекте, в том числе при его дальнейшей эксплуатации, Генподрядчик вправе вносить изменения в Проектную документацию не приводящие к увеличению стоимости. Внесение изменений в Проектную документацию возможно с предварительного письменного согласования автора проекта, проектной организации. 
8.5.	Изменения Проектной документация, согласованные автором проекта, проектной организацией, будут являться обязательными для Субподрядчика и вступают в силу по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения таких изменений и получения Субподрядчиком соответствующего уведомления от Генподрядчика. 
8.6.	Генподрядчик вправе на любом этапе строительства совместно с автором проекта, проектной организацией осуществлять авторский надзор за ходом строительства, включая выборочную проверку видов или этапов выполненных работ, без предварительного уведомления Субподрядчика. 
8.7.	Субподрядчик не вправе без письменного разрешения Генподрядчика и автора проекта вносить изменения в Проектную документацию, отступать от проектных решений в процессе строительства Объекта. В случае отступления Субподрядчика от положений Проектной документации без соответствующего согласования с Генподрядчиком и автором проекта, Субподрядчик несет ответственность, предусмотренную разделом 10 настоящего Договора. 
Привлечение Субподрядчика к ответственности не освобождает его от выполнения обязательств по Договору, в том числе приведения работ, выполненных с отступлением от проекта без согласования с Генподрядчиком и автором проекта, в соответствие с Проектной документацией. Приведение работ, выполненных с отступлением от проекта, в надлежащее состояние осуществляется Субподрядчиком своими силами и дополнительной оплате Генподрядчиком не подлежит. 
8.8.	В случае отказа Субподрядчика устранить выявленные нарушение, связанные с самовольным отступлением от требований Проектной документации, Генподрядчик вправе устранить такие нарушения с привлечением третьих лиц (сторонних организаций). В данном случае расходы Генподрядчика по устранению допущенных нарушений возлагаются на Субподрядчика, а их сумма может быть вычтена Генподрядчиком из вознаграждения (цены Договора), причитающегося Субподрядчику по настоящему Договору. 
8.9.	Субподрядчик вправе самостоятельно обращаться к автору проекта, проектной организации и Генподрядчику с предложениями о внесении изменений в Проектную документацию. Такие обращения Субподрядчик может инициировать только при одновременном письменном уведомлении Генподрядчика или его уполномоченных лиц. 

9. Ответственность сторон
9.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора (далее – штраф, пеня). 
9.2.	Размер штрафа устанавливается условиями Договора в виде фиксированной суммы, рассчитываемой как процент цены Договора или ее значения, определяемого в случаях, предусмотренных Законом о Договорной системе (далее – цена Договора). Размер штрафа, определенный с учетом положений законодательства Российской Федерации, устанавливается в Договоре в фиксированном виде в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Генподрядчиком, поставщиком (Субподрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств Генподрядчиком, поставщиком (Субподрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (Субподрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063.
9.3.	За нарушение сроков выполнения работ по Договору Субподрядчик уплачивает Генподрядчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства по своевременной сдачи результата работ, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения указанного обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (Субподрядчиком, исполнителем). Указанная пеня рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063: 
с	применением формулы расчета пени: 
П = (Ц − В) × С, где:
Ц – цена Договора; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Субподрядчиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Договора;
С – размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С = СЦБ × ДП, где:
СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициентаК;
ДП – количество дней просрочки.
КоэффициентК определяется по формуле:

К = ДПДК × 100%, где:
ДП – количество дней просрочки; ДК – срок исполнения обязательств по Договору (количество дней);
При К, равном 0 – 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 – 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
9.4. В случае нарушения установленных Генподрядчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков в работах Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 0,5 процента от цены Договора.
9.5.Если при приемке результата работ обнаружатся недостатки, включая ненадлежащее качество, такие недостатки фиксируются двухсторонним актом Субподрядчика и Генподрядчика или отражаются в мотивированном отказе от приемки работ. В случае отказа Субподрядчика от составления акта, Генподрядчиком делается отметка, подтверждающая данный факт. 
В случае подтверждения проведенной экспертизой факта ненадлежащего качества выполненных работ Субподрядчик возмещает Генподрядчику расходы по экспертизе по требованию Генподрядчика. 
В случае отказа Субподрядчика от устранения выявленных Генподрядчиком недостатков в работах (включая гарантийный срок), отказа в предоставлении документов по требованию Генподрядчика в случаях, предусмотренных Договором, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 0,5 процента от цены Договора.
9.6. Оплата Договора может быть осуществлена путем выплаты Субподрядчику по Договору суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени).
9.7. Уплата неустойки не освобождает Субподрядчика от выполнения обязательств по Договору в натуре. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
9.8. В случае нарушения (ий) Субподрядчиком требований НК РФ, проявившегося (ихся) в неуплате или неполной уплате налога на добавленную стоимость, что повлекло за собой отказ соответствующих налоговых органов в возмещении предъявленной Субподрядчиком Генподрядчику при приобретении Продукции суммы НДС, Субподрядчик обязуется по требованию Генподрядчика возместить сумму не принятого в возмещению НДС согласно поданной в соответствующие налоговые органы налоговой декларации, а также все убытки, штрафные санкции, неустойки.
9.9. Стороны договорились о неприменении положений ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.

10. Форс-мажор
10.1. Обстоятельства непреодолимой силы, возникшие помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или избежать, причисляются к форс-мажорным обстоятельствам и влекут за собой изменение условий настоящего договора по взаимной договоренности сторон либо его прекращение. 
Письменное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств должно быть направлено другой стороне любым способом, предусмотренным договора не позднее 10 (Десяти) дней с момента их возникновения. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает стороны права ссылаться на такие обстоятельства как на основание освобождения от ответственности, за исключением случаев, когда само это обстоятельство явилось причиной указанного неуведомления или задержки уведомления. 
10.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств ни одна из сторон не будет предъявлять другой стороне имущественных санкций (штрафы, убытки, упущенную выгоду и т.д.). 
10.3. Стороны не освобождаются от выполнения обязательств, срок выполнения которых наступил до возникновения форс-мажорных обстоятельств.
10.4. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, выданные соответствующими государственными органами.

11. Порядок изменения и расторжения настоящего договора
11.1. Условия настоящего договора имеют одинаковую юридическую силу для Сторон договора.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
11.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах – по одному экземпляру для каждой стороны.
11.4. При изменении реквизитов, а также в случаях реорганизации и ликвидации стороны обязаны в течение 5 (пяти) дней уведомить друг друга о произошедших изменениях.
В случае неизвещения (несвоевременного извещения) об изменении адресов все уведомления, направленные по адресам, указанные в Настоящем Договоре, считаются надлежащим уведомлением Сторон.
В случае, если поставщик изменил свои реквизиты и не уведомил об этом Покупателя, а также в случае, если Поставщик, предоставил свои неправильные реквизиты, то он несет ответственность перед Покупателем в виде штрафа в размере 5000 руб. Отсутствие со стороны Поставщика уведомления об изменениях в реквизитах или в случае неправильного указания своих реквизитов является для Покупателя основанием для освобождения от ответственности за просрочку оплаты за выполненные работы по настоящему Договору.
11.5. Расторжение Договора возможно в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Антикоррупционная оговорка
12.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.
12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
12.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).
12.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. Срок действия договора
13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2016 года, а в части платежей до полного исполнения обязательств по ним.

14. Конфиденциальность
14.1. Стороны настоящим подтверждают, что существенная часть информации, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании.
14.2. Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон каким бы то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия настоящего Договора.
14.3. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.
14.4. Порядок применения положений о конфиденциальности, а также условия: о неразглашении третьим лицам конфиденциальной информации, об обеспечении в отношении переданной информации режима конфиденциальности с указанием срока его действия, о порядке соблюдения режима конфиденциальности в случае реорганизации или ликвидации компании-контрагента (стороннего лица), об обязанности стороннего лица незамедлительно сообщить о ставшем ему известном факте разглашения или угрозы разглашения, о незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами, об ответственности контрагента (стороннего лица) за разглашение конфиденциальной информации, о снятии режима конфиденциальности с информации в связи с необходимостью ее последующего раскрытия в соответствии с действующим законодательством или иными обязательствами сторон, об обязанности использовать конфиденциальную информацию только в тех целях, для которых она передается, устанавливаются в соглашение о конфиденциальности, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

15. Прочие условия
15.1. Споры, возникающие, в период действия договора рассматриваются в Арбитражном суде Республики Башкортостан.
15.2. В целях урегулирования спора стороны предусматривают обязательный претензионный порядок регулирования спора. Претензия направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением по юридическому адресу. Ответ на претензию должен быть направлен в течение 15 дней с момента получения другой стороной.Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в пятидневный срок с момента их изменения. При несоблюдении этого условия обязательства другой стороны по настоящему Договору, связанные с перепиской и расчётами по настоящему Договору, считаются исполненными надлежащим образом. 
15.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
15.4. Приложениями к настоящему Договору и его неотъемлемой частью являются: 
Приложение №1 Сметная документация. ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6629-1-01-03-1

16. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Генподрядчик:	Субподрядчик:	
АО «Башкиравтодор»
450078, РБ, г. Уфа, ул. Кирова, 128а
Тел.: 8(347) 262-51-01, 262-51-00
р/с 40702810600250003683, к/с 30101810300000000928
Филиал Банка ГПБ (АО) в г.Уфе», БИК 048073928,
ИНН 0274144861, КПП027401001	

	
ГЕНПОДРЯДЧИК	СУБПОДРЯДЧИК	
_____________________ О.В. Маликов	_____________________ /____________/	
м.п.	м.п.	

Приложение № 1
к договору № __________ от _________2016г.

Переустройство кабельных линий 0.4 кВ, 6 кВ на объекте: «Строительство с реконструкцией инженерных сооружений берегоукрепления на р. Белая на участке от створа ул. Бельская до железнодорожного моста в Кировском и Ленинском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Генподрядчик	Субподрядчик

____________/О.В. Маликов/	______________/________/
М.П.	М.П.